Договор отгрузки товара образец. Договор поставки продукции
Договор поставки №
г. Красноярск
«__»____________ г.
ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.
2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.
2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.
2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.
2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.
3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.
3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.
3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).
3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.
3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.
4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.
4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).
4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.
5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.
5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.
6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.
6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.
6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.
6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.
7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.
8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.
8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.
8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.
8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.
8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.
8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.
8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001
Директор_____________И.И. Иванов
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001
Директор_____________П.П. Петров
Ниже размещена универсальная типовая форма договора поставки. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей именно этого договора, а также воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются ) которые должен содержать любой договор поставки и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора поставки относятся условие о наименовании товара (п. 3 ст. 455 ГК) и условие о количестве товара (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК) т.е.:
-
5.2. Тара должна иметь маркировку, соответствующую _____________________________ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.) и обеспечивать сохранность каждого места.
6. Имущественная ответственность
6.1. _________________________________.
6.2. Дополнительные санкции ___________________________________________________.
7. Дополнительные условия
7.1. Дополнительные условия по настоящему договору: _________________________________________________
7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.
8. Заключительные условия
8.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего договора.
8.3. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в п. 1.1, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.5. Подписанный договор входит в силу с “___” _____________ 20 __ г. до “___” ______________ 20 __ г.
9. Юридические адреса и подписи сторон
расчетный счет № __________________________ в Банке _______________Покупатель: _______________________________ (адрес места нахождения)
расчетный счет № __________________________ в Банке _______________
г. Москва » » 20 г.
ООО « ГеоСтиль» , именуемое в дальнейшем « Продавец», в лице генерального директора Кравченко О. Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем « Покупатель», в лице ____________________________________________
С другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Продавец принимает на себя обязательство поставить, а Покупатель принять и оплатить стройматериалы, именуемые далее Товар, с техническими характеристиками, в объемах и ценах согласно выставленному счету.
1.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, сертификатам и паспортам качества.
1.3. По согласованию между сторонами настоящего Договора, по инициативе любой стороны возможны изменения сроков, объема, сорта, марки, цены поставляемого Товара, регулируемые телеграммами, письмами, протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Сроки и условия поставки.
2.1.Передача в собственность товара Покупателю осуществляется после 100% оплаты Товара по счету. Передача товаров оформляется накладной, выдаваемой Продавцом Покупателю при поставке товара,
2.2. Датой исполнения обязательства по поставке товара считать:
При самовывозе - день получения товара на складе Продавца, определяемый датой выдачи накладной на получение товара;
При доставке Продавцом - день приемки товара на складе Покупателя.
3.Оплата товара.
3.1.Оплата товара производится в рублях в безналичной или наличной форме с соблюдением требований действующего законодательства РФ.
3.2.Поставка следующей партии товара производится после полной оплаты предыдущей поставки.
3.3.Кредитор по денежному обязательству не имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.
3.4.С момента поставки товара и до его оплаты на сумму долга Покупателя не подлежат начислению проценты по денежному обязательству в соответствии со статьёй 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.5.Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю товара в соответствии с товарными накладными за весь период действия Договора. Цена товара включает в себя НДС.
4. Права и обязанности сторон.
4.1.Продавец обязуется:
Производить отгрузку продукции по предоплате, подтвержденной банковским документом;
Оформить и передать одновременно с передачей товара Покупателю пакет документов (накладные, счет-фактуры, сертификаты и т.д.).
4.2.Покупатель обязуется:
Своевременно производить оплату товара согласно выставленного Продавцом счета;
При возврате товара отвечать за товарный вид и фабричную упаковку.
4.3. Покупатель имеет право присутствовать при загрузке товара.
5. Право собственности.
5.1 Право собственности на Продукцию переходит от Продавца к Покупателю с момента приема Товара по накладной.
6. Ответственность сторон.
6.1 За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2 Все споры, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.
7. Дополнительные положения.
7.1 Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных настоящим Договором.
7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
7.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями с двух сторон.
7.4 Стороны договорились, что документы, подписанные и переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу, что и оригиналы.
8. Срок действия договора.
8.1 Настоящий Договор действует с момента подписания до» ___» ___________ 20__ г.
8.2. В случае досрочного расторжение Договора инициативная сторона уведомляет об
этом другую сторону письменно не позднее, чем за один месяц.
8.3. Если за один месяц до окончания действия Договора ни одна из сторон не заявит о
его изменении или расторжении, то Договор считается пролонгированным.
Количество пролонгаций не ограниченно.
9. Реквизиты сторон.
« Продавец» « Покупатель»
10. Подписи сторон.
« Продавец» « Покупатель»_____________/Кравченко О. Б./ _________________/ /
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Периодичность поставок партий товара в течении срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию сторон в письменной форме на основании заявки Покупателя, форма которой установлена настоящим Договором, с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара.
1.2. Цена каждой партии товара договорная, включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузки, доставки и пр.), в том числе НДС. Цена каждой партии товара указывается в накладной, оформленной на эту партию товара.
1.3. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.
2. ПОСТАВКА ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя.
2.2. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а так же риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.
2.3. Поставщик обязуется поставить товар в течение дней с момента получения от Покупателя денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.
3.2. Комплектация поставляемого товара должна соответствовать спецификации указанной в Приложении № к настоящему Договору.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата производится в рублях в размере 100% предоплаты в течении рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком Покупателю на расчетный счет Поставщика.
4.2. Обязательство Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.
5. ПРИЕМ ТОВАРА
5.1. Покупатель производит приемку товара согласно заявке и сопровождающей документации Поставщика в течение дней с момента доставки товара.
5.2. Приемка товара по качеству производится в течение дней с момента доставки товара.
5.2. При обнаружении дефектов в товаре он должен быть заменен как по узлам, так и в целом, не позднее чем через дней с момента подписания акта обнаружения дефектов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ.
6.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.5.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере % от стоимости дефектного товара.
6.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.2.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере % от стоимости партии товара за каждый день просрочки, но не более % от стоимости. Для целей налогообложения пеня считается с момента направления письменной претензии Покупателя в адрес Поставщика.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию сторон, оформляемому в письменной форме.
7.3. Любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае неисполнения другой стороной своих обязательств в течение более чем календарных дней, письменно известив об этом другую сторону за рабочих дня до этого.
7.4. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенной по месту расположения Стороны договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.8.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение Арбитражного суда г. .
10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований п.п. 10.1. и 10.2., являются неотъемлемой частью Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между сторонами теряет силу.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Покупатель
- Юридический адрес:
- Почтовый адрес:
- Телефон/факс:
- ИНН/КПП:
- Расчетный счет:
- Банк:
- Корреспондентский счет:
- БИК:
- Подпись:
Прежде чем привести образец договора поставки, поговорим о некоторых важных условиях, которые должны быть максимально четко в нем прописаны.
Во-первых, это предмет договора. В соответствии с ГК РФ предметом договора поставки являются товары, производимые или закупаемые поставщиком, которые должны быть переданы покупателю для использования им в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным потреблением и использованием (ст. 506 ГК РФ). В договоре необходимо указать не просто наименование поставляемого товара (продукции), но и обозначить его характеристики. А также прописать количество, чтобы, к примеру, поставщик не привез вам 5000 шт. белого кирпича вместо 6000 шт. красного кирпича. Как правило, количество товара устанавливается в конкретных единицах измерения (шт., литры, метры и т.д.) или в денежном выражении.
Если условие о предмете договора не определено, то он считается незаключенным (п. 1 ст. 432 , п. 5 ст. 454 , п. 3 ст. 455 ГК РФ). По общему правилу стороны не вправе требовать друг от друга исполнения обязательств по такому договору.
Наименования товаров и их характеристики могут быть прописаны в отдельной спецификации (приложении) к договору.
Кстати, если какие-то формулировки в договоре вы считаете некорректными или в принципе не согласны с какими-либо условиями в нем, вы всегда можете составить протокол разногласий к договору поставки (образец)
Цена товара в договоре поставки
Цена товара не является существенным условием договора поставки. Иначе говоря, если стороны не согласуют цену товара, то договор все равно будет считаться заключенным между ними. Тогда цена будет определяться исходя из цен, обычно взимаемых за аналогичный товар при схожих обстоятельствах (п. 3 ст. 424 , п. 1 ст. 485 ГК РФ). Это, кстати, одна из причин, по которой в самом начале договора нужно указывать место его заключения. Поскольку географический аспект при определении цены также должны будут учесть.
Но при таком подходе, конечно, велика вероятность спора между сторонами сделки. Поэтому лучше сразу прописать в договоре:
- размер цены, порядок ее определения;
- включение (или невключение) в нее НДС;
- условия предоставления бонусов и скидок покупателю, влияющих на цену, и т.д.
Форма и порядок расчетов
Обычно покупатель рассчитывается за товар денежными средствами в безналичном порядке, реже наличными. Напомним, что расчеты наличными для организаций и ИП ограничены лимитом в 100 тыс. руб. в рамках одного договора (п. 6 Указания Банка России от 07.10.2013 N 3073-У ). Кроме того, договором могут быть предусмотрены взаимозачеты (в соответствии с условиями встречных договоров).
В порядке расчетов также должно быть указано, в какой срок покупатель оплачивает товар, и как - частями или одной общей суммой. При неисполнении покупателем обязанности по оплате товара поставщик может выставить ему претензию.
